"KMP Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu”

"KMP Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowę budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb CBŚP, BSW wraz ze strzelnicę ćwiczebną, budynku warsztatowo-gospodarczego z myjnią samochodową budynku garażowego. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej zał., a w szczególności w dokumentacji technicznej stanowiącej zał.nr 8 do SIWZ. Wszystkie zał. do SIWZ stanowią jej integralną część. Kod CPV wiodący: 45000000-7 Roboty budowlane, Kody uzupełniające:45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji; 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 45232460-4 – Roboty sanitarne;

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, działki nr ewid. 933, nr ewid. 935, nr ewid. 936, nr ewid. 939, nr ewid. 1225, nr ewid. 949, 938, nr ewid. 938, 1226, 1880

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowę budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb CBŚP, BSW wraz ze strzelnicę ćwiczebną, budynku warsztatowo-gospodarczego z myjnią samochodową budynku garażowego. Dokumentacja projektowa i STWiORB zawierają rozwiązania techniczne uwzględniające konstrukcję budynków, instalacje sanitarne w tym wodno- kanalizacyjnej, instalacji p/pożar. hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przyłączy, instalacji elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, linii kablowych zasilających wszystkie obiekty, rozdziału energii elektrycznej (tablic rozdzielczych, rozdzielnicy głównej), instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego, instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalacji napięcia gwarantowanego, połączeń wyrównawczych uziemiających, zasilaczy wydzielonej instalacji zasilającej urządzenia komputerowe, UPS, instalacji teleinformatycznej (okablowanie strukturalne, łączność bezprzewodowa WiFi, system telefonii IP), siłowni telekomunikacyjnej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji radiowej (urządzeń radiowych, połączenia antenowego), instalacji telewizyjnej SMATV, instalacji elektronicznej ochrony obiektu terenu zewnętrznego (w tym system kontroli dostępu [SKD], system nadzoru telewizyjnego [SNTV], system sygnalizacji napadu i włamania [SSWiN]), system sygnalizacji alarmu pożarowego [SAP], system wideofonowy), instalacji audio-wideo, instalacji nagrywania fonii i wizji.

Ponadto należy wykonać roboty budowlane polegające na: m.in.: wykonaniu zagospodarowania terenu tj. wjazdów na działki, ogrodzenia terenów z wydzieleniem stref bezpieczeństwa, dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, montażu agregatu prądotwórczego wolnostojącego, wiaty śmietnikowej, przyłączy m.in.: energii elektrycznej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie terenu.Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym "Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od 1 producenta lub posiadać autoryzację 1 producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów tech.Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej zał., a w szczególności w dokumentacji technicznej stanowiącej zał.nr 8 do SIWZ.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do dnia 30.4.2020 r. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego odbędzie się w 3 etapach. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia szczegóły terminów wykonania poszczególnych etapów opisano w SIWZ.

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia:

1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 odrębne roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 11 000 000,00 PLN brutto (słownie: jedenaście milionów złotych brutto) każda.

Uwaga I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w 100 % (związaną z budową, rozbudową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej lub obiektu kubaturowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną) w ramach 1 umowy, która swym zakresem obejmowała roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne na łączną wartość co najmniej 11 000 000,00 PLN każda.

Uwaga II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

Uwaga III: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej.

2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1 osobą – Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń;

1 osobą – Kierownikiem robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych - bez ograniczeń;

1 osobą – Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (tj. elektrycznej) w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń;

1 osobą – Kierownikiem robót teletechnicznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności teletechnicznej - bez ograniczeń;

Uwaga I: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych branżach. Tzn. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że np. dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie każdej z ww. specjalności.

Uwaga II: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka Cywilna) powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki Cywilnej wspólnie.

Uwaga III: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zakresie w odpowiednich specjalnościach oraz muszą być członkami Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenie), dotyczy wszystkich branż biorących udział w realizacji przedsięwzięcia,

Uwaga IV: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r.(Dz.U. 2014 poz. 1946)

j.w.

1. Projekt umowy jest Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

1.Ze względu na ograniczoną dopuszczalna ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia zostały wymienione i szczegółowo opisane w pkt XIII SIWZ.

2.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert: wymagana kwota wadium wynosi: 500 000,00 PLN szczegółowe wymagania dot. wadium zawiera pkt XXIII SIWZ.

3. Podstawy wykluczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone wart.24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1), 5), 6), 8) ustawy Pzp.

b) wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

b.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

b.3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

b.4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,

b.5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

b.6) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

b.7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

b.8)Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP

3. Oferta Wykonawcy, w dniu jej składania, musi zawierać: oświadczenie JEDZ (składane w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją złożenia opisaną w pkt. XIII SIWZ), Form. Ofertowy oraz jeśli dotyczą: pełnomocnictwo, ośw. o woli współpracy wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników s.c, zobow. innego podm. (szczegóły dotyczące wymienionych dokumentów zawiera pkt XIII ppkt 1. SIWZ)

4.Pkt XIII ppkt 2. dot. obowiązku Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej, ppkt 4. SIWZ zawiera inf. dotyczące udziału innego podmiotu, pkt XIII ppkt 5. SIWZ zawiera inf. dot. podwykonawców; pkt XIII ppkt 6. SIWZ zawiera informacje dotyczące Wykonawców zagranicznych.

5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Oraz (fakultatywne podstawy wykluczania Wykonawcy) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 5), 6), 8) ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oferty zakopertowane i opisane jak w pkt XVI ppkt 20 SIWZ.

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i przeprowadzać aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto)

11. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek.

12. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych "RODO” zawiera pkt XXX SIWZ.

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.